Нарушение срока выполнения работ по договору подряда

В отношении моего заказчика был подан иск о взыскании аванса по договору подряда, поскольку подрядчик нарушил срок сдачи результата работ. Суд вынес решение в нашу пользу.

Позиция истца была основана на том, что ответчик банально нарушил сроки. Однако в таких случаях необходимо расторгнуть договор и представить в материалы арбитражного дела доказательства расторжения договора: судебное решение или же уведомление о расторжении договора, если закон или сам договор указывает на возможность отказаться от его исполнения без суда.

Статья 715 ГК РФ, например, позволяет заказчику отказаться от договора, если подрядчик работает слишком медленно и срыв сроков очевиден. Достаточно направить уведомление об отказе от исполнения договора. Только после направления такого уведомления можно обращаться в суд с иском.

Уведомление об отказе от договора истец указал в самом иске. Вероятно, для экономии времени. В этом была его ошибка. Исковое заявление — это документ, который адресован суду для возбуждения искового производства. Законом же предусмотрена процедура направления уведомления стороне по договору.

Суд с нашим доводом об отсутствии в деле доказательств расторжения договора согласился. Но что же делать с самим фактом просрочки? Истец мог быстро исправить недостатки, направив уведомление и обратиться в суд с иском.

Решение нашлось в договоре, условие которого освобождало подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ при нарушении сроков оплаты заказчиком. А истец грубо нарушил сроки внесения аванса, что послужило дополнительным основанием для отказа в иске.

Стоит отметить, что между заказчиками и подрядчиками часто возникает недопонимание: заказчик не желает вовремя платить аванс, а подрядчик не видит смысла в работе с перспективой длительного взыскания задолженности за выполненные работы. Поэтому наличие подобных условий в договоре подряда должно вносить предельную ясность и мотивировать стороны к добросовестному исполнению принятых на себя обязательств.